建设工程施工合同：表达技术与文本解读 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

简体网页||繁体网页

☆☆☆☆☆

王建东 著

图书标签:

• 施工合同
• 建设工程
• 合同文本
• 合同解读
• 工程管理
• 法律
• 实务
• 表达技术
• 风险控制
• 规范

出版社： 法律出版社

ISBN：9787511892010

版次：1

商品编码：11955743

包装：平装

开本：16开

出版时间：2016-08-01

用纸：胶版纸

页数：543

字数：590000

编辑推荐

　　◎指导建筑领域相关人员制作、审查建设工程施工合同合同
　　◎全面解读建设工程施工合同涉及条款，详细阐述建设工程法律风险防范

内容简介

　　本书将法律规定、工程技术、造价管理、合同语言等因素有效结合，提示当事人订立严密、规范、全面的合同文本。将当事人的预期用严谨的文字客观地体现在合同文本中，为施工过程中可能出现的情况及善后处理设定具体的规则，对工程量确定及工程价款计算设定全面且一定的法则，以达到合同文本约定规范化的效果。
　　本书对建设工程施工合同涉及的条款进行了全面的解读，并对如何通过合同条款的规范制作来防范法律风险发生进行了详细的阐述，是指导建筑领域相关人员制作、审查合同的实务用书。

作者简介

王建东，浙江东阳人，1983年毕业于华东政法学院，现任杭州师范大学沈钧儒法学院教授，学术委员会主任，建设工程与房地产法研究中心主任。兼任浙江省法学会建设工程法学研究会会长，杭州仲裁委员会仲裁员，浙江东辰律师事务所名誉主任。从事民商法学和法理学的教学和研究，间或涉足法律实务，力图贯通原理、制度、实务三者间的壁垒。著有《建设工程合同法律制度研究》等著作五部，在《中国法学》等刊物发表学术论文三十余篇，主持国家社科基金项目《房地产质量安全法律制度研究》等课题九项，对建设工程和房地产法律制度进行了较为系统的研究，并对其中大量疑难问题作了较为深入的探索。兼任若干著名建筑企业和房地产企业的首席法律顾问，参与疑难复杂案件的论证或代理，为相关人员进行了大量的法律专题培训。
杨国锋，陕西洋县人，民商法硕士。现任浙江东辰律师事务所合伙人，兼任杭州师范大学沈钧儒法学院建设工程与房地产法学研究中心研究员，浙江省法学会建设工程法学研究会理事。参与国家社科基金项目《房地产质量安全法律制度研究》等课题的研究，在《浙江学刊》等核心刊物上发表学术论文多篇。律师事务主要集中在建设工程与房地产及相关领域，为建筑企业、房地产企业以及相关主体提供法律咨询、法律顾问、诉讼代理以及非诉事务代理等服务。
作者微信号：ygflawyer

目录

1.中国建设工程施工合同实践的现状及出路
1.1中国建设工程施工合同实践的现状
1.1.1合同文本大杂烩
1.1.2合同使用形式化
1.1.3合同语言不尽规范
1.1.4合同履行过程中频繁变更
1.1.5合同管理流于形式
1.1.6施工合同的相关法律规定不尽明确
1.2中国建设工程施工合同的出路
1.2.1合同文本约定的规范化是基础
1.2.2合同管理的跟进是措施
1.2.3法律规定的完善是配套
2.合同文本的功能与合同语言
2.1合同文本的功能
2.1.1合同文本固定交易证据的根本功能从未改变且有新的发展
2.1.2合同文本附带功能
2.2合同语言
2.2.1合同语言的构成要素
2.2.2合同语言的特点及要求
3.合同语言的语法要求
3.1合同语言的语体色彩
3.1.1语体色彩基本知识
3.1.2合同语言应体现出明显的书面语体色彩
3.2合同语言的感情色彩及语态
3.2.1感情色彩及语态的基本知识
3.2.2合同语言以中性色彩及主动态为主
3.3合同语言的时态应用
3.3.1语言时态的基础知识
3.3.2合同语言时态的正确运用
3.4合同语言的句式
3.4.1合同语言的句式选择及运用
3.4.2合同语言中常见的十种句式
3.5合同语言中的用词
3.5.1合同语言中用词的基本准则
3.5.2合同语言中常见词正确运用
3.6合同语言中标点符号的正确运用
3.6.1标点符号缺失
3.6.2顿号误用成逗号
3.6.3逗号误用成顿号
3.6.4分号的误用
4.合同语言表述的逻辑要求
4.1定性与定量结合原则
4.1.1定性与定量原则基本要求
4.1.2定性与定量原则在合同语言表述中的应用
4.2合同语言中的时间表述
4.2.1时间在合同中的意义
4.2.2时间表述的三原则
4.3合同语言中的地点表述
4.3.1地点在合同中的意义
4.3.2地点约定常见的问题及对策
4.4合同语言中的列举原理
4.4.1列举原理的基本内容
4.4.2列举原理在合同言语中的应用
5.合同解释
5.1合同解释成因及历史发展
5.1.1合同解释的成因
5.1.2合同解释的发展
5.2合同解释的基本方法
5.2.1文义解释法
5.2.2目的解释法
5.2.3整体解释法
5.2.4逻辑解释法
5.2.5习惯解释法
5.2.6诚信解释法
5.2.7对起草者不利解释法
5.3合同解释的实践运用
5.3.1合同解释的最高境界是无须解释
5.3.2合同解释方法的综合运用
6.2013版建设工程施工合同示范文本出台的背景及文本结构
6.12013版建设工程施工合同出台的背景及基本理念
6.1.12013版建设工程施工合同出台的背景
6.1.22013版建设工程施工合同的总体理念
6.2建设工程施工合同的基本结构
7.建设工程施工合同协议书部分逐条解读
7.1协议书首部
7.2第一条工程概况条款
7.3第二条合同工期条款
7.4第三条质量标准条款
7.5第四条合同价款条款
7.6第五条项目经理条款
7.7第六条合同文件构成条款
7.8第七条承诺条款
7.9第八条词语含义条款
7.10第九条签订时间条款
7.11第十条签订地点条款
7.12第十一条补充协议条款
7.13第十二条合同生效条款
7.14第十三条合同份数条款
7.15协议书尾部
8.建设工程施工合同通用合同条款部分逐条解读（一）
8.1第一条一般约定条款
8.1.1词语定义与解释条款
8.1.2语言文字条款
8.1.3法律条款
8.1.4标准和规范条款
8.1.5合同文件的优先顺序条款
8.1.6图纸和承包人文件条款
8.1.7联络条款
8.1.8严禁贿赂条款
8.1.9化石、文物条款
8.1.10交通运输条款
8.1.11知识产权条款
8.1.12保密条款
8.1.13工程量清单错误修正条款
8.2第二条发包人条款
8.2.1许可或批准条款
8.2.2发包人代表条款
8.2.3发包人人员条款
8.2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供条款
8.2.5资金来源证明及支付担保条款
8.2.6支付合同价款条款
8.2.7组织竣工验收条款
8.2.8现场统一管理协议条款
8.3第三条承包人条款
8.3.1承包人一般义务条款
8.3.2项目经理条款
8.3.3承包人人员条款
8.3.4承包人现场查勘条款
8.3.5分包条款
8.3.6工程照管与成品、半成品保护条款
8.3.7履约担保条款
8.3.8联合体条款
8.4第四条监理人条款
8.4.1监理人一般义务条款
8.4.2监理人员条款
8.4.3监理人的指示条款
8.4.4商定与确定条款
8.5第五条工程质量条款
8.5.1质量要求条款
8.5.2质量保证措施条款
8.5.3隐蔽工程检查条款
8.5.4不合格工程处理条款
8.5.5质量争议检测条款
8.6第六条安全文明施工与环境保护条款
8.6.1安全文明施工条款
8.6.2职业健康条款
8.6.3环境保护条款
8.7第七条工期和进度条款
8.7.1施工组织设计条款
8.7.2施工进度计划条款
8.7.3开工条款
8.7.4测量放线条款
8.7.5工期延误条款
8.7.6不利物质条件条款
8.7.7异常恶劣的气候条件条款
8.7.8暂停施工条款
8.7.9提前竣工条款
8.8第八条材料与设备条款
8.8.1发包人供应材料与工程设备条款
8.8.2承包人采购材料与工程设备条款
8.8.3材料与工程设备的接收与拒收条款
8.8.4材料与工程设备的保管与使用条款
8.8.5禁止使用不合格的材料与工程设备条款
8.8.6样品条款
8.8.7材料与工程设备的替代条款
8.8.8施工设备和临时设施条款
8.8.9材料与设备专用要求条款
8.9第九条试验与检验条款
8.9.1试验设备与试验人员条款
8.9.2取样条款
8.9.3材料、工程设备和工程的试验和检验条款
8.9.4现场工艺试验条款
8.10第十条变更条款
8.10.1变更的范围条款
8.10.2变更权条款
8.10.3变更程序条款
8.10.4变更估价条款
8.10.5承包人的合理化建议条款
8.10.6变更引起的工期调整条款
8.10.7暂估价条款
8.10.8暂列金额条款
8.10.9计日工条款
9.建设工程施工合同通用合同条款部分逐条解读（二）
9.1第十一条价格调整条款
9.1.1市场价格波动引起的调整条款
9.1.2法律变化引起的调整条款
9.2第十二条合同价格、计量与支付条款
9.2.1合同价格形式条款
9.2.2预付款条款
9.2.3计量条款
9.2.4工程进度款支付条款
9.2.5支付账户条款
9.3第十三条验收与工程试车条款
9.3.1分部分项工程条款
9.3.2竣工验收条款
9.3.3工程试车条款
9.3.4提前交付单位工程的验收条款
9.3.5施工期运行条款
9.3.6竣工退场条款
9.4第十四条竣工结算条款
9.4.1竣工结算申请条款
9.4.2竣工结算审核条款
9.4.3甩项竣工协议条款
9.4.4最终结清条款
9.5第十五条缺陷责任与保修条款
9.5.1工程保修的原则条款
9.5.2缺陷责任期条款
9.5.3质量保证金条款
9.5.4保修条款
9.6第十六条违约条款
9.6.1发包人违约条款
9.6.2承包人违约条款
9.6.3第三人违约条款
9.7第十七条不可抗力条款
9.7.1不可抗力的确认条款
9.7.2不可抗力的通知条款
9.7.3不可抗力后果的承担条款
9.7.4因不可抗力解除合同条款
9.8第十八条保险条款
9.8.1工程保险条款
9.8.2工伤保险条款
9.8.3其他保险条款
9.8.4持续保险条款
9.8.5保险凭证条款
9.8.6未按约定投保的补救条款
9.8.7通知义务条款
9.9第十九条索赔条款
9.9.1承包人索赔条款
9.9.2对承包人索赔的处理条款
9.9.3发包人的索赔条款
9.9.4对发包人索赔的处理条款
9.9.5提出索赔的期限条款
9.10第二十条争议解决条款
9.10.1和解条款
9.10.2调解条款
9.10.3争议评审条款
9.10.4仲裁或诉讼条款
9.10.5争议解决条款效力条款
10.建设工程施工合同专用合同条款部分逐条解读
10.1一般约定条款
10.1.1词语主义条款
10.1.2法律条款
10.1.3标准和规范条款
10.1.4合同文件的优先顺序条款
10.1.5图纸和承包人文件条款
10.1.6联络条款
10.1.7交通运输条款
10.1.8知识产权条款
10.1.9工程量清单错误的修正条款
10.2发包人条款
10.2.1发包人代表条款
10.2.2施工现场、施工条件及基础资料的提供条款
10.2.3资金来源证据及支付担保条款
10.3承包人条款
10.3.1承包人一般义务条款
10.3.2项目经理条款
10.3.3承包人人员条款
10.3.4分包条款
10.3.5工程照管与成品、半成品保护条款
10.3.6履约担保条款
10.4监理人条款
10.4.1监理人一般义务条款
10.4.2监理人员条款
10.4.3商定与确定条款
10.5工程质量条款
10.5.1质量要求条款
10.5.2隐蔽工程检查条款
10.6安全文明施工与环境保护条款
10.6.1安全文明施工条款
10.7工期与进度条款
10.7.1安全文明施工条款
10.7.2施工进度计划条款
10.7.3开工条款
10.7.4测量放线条款
10.7.5工期延误条款
10.7.6不利物质条件条款
10.7.7异常恶劣的气候条件条款
10.7.8提前竣工的奖励条款
10.8材料与设备条款
10.8.1材料与工程设备的保管与使用条款
10.8.2样品条款
10.8.3施工设备和临时设施条款
10.9试验与检验条款
10.9.1试验设备和试验人员条款
10.9.2现场工艺试验条款
10.10变更条款
10.10.1变更的范围条款
10.10.2变更估价条款
10.10.3承包人的合理化建议条款
10.10.4暂估价条款
10.10.5暂列金额条款
10.11价格调整条款
10.11.1市场价格波动引起的调整条款
10.12合同价格、计量与支付条款
10.12.1合同价格形式条款
10.12.2预付款条款
10.12.3计量条款
10.12.4工程进度款支付条款
10.13验收和工程试车条款
10.13.1分部分项工程验收条款
10.13.2竣工验收条款
10.13.3工程试车条款
10.13.4竣工退场条款
10.14竣工结算条款
10.14.1竣工付款申请条款
10.14.2竣工结算审核条款
10.14.3最终结清条款
10.15缺陷责任与保修条款
10.15.1缺陷责任期条款
10.15.2质量保证金条款
10.15.3保修条款
10.16违约条款
10.16.1发包人违约条款
10.16.2承包人违约条款
10.17不可抗力条款
10.17.1不可抗力的确认条款
10.17.2因不可抗力解除合同条款
10.18保险条款
10.18.1工程保险条款
10.18.2其他保险条款
10.18.3通知义务条款
10.19争议解决条款
10.19.1争议评审条款
10.19.2仲裁或诉讼条款
11.建设工程施工合同附件部分逐条解读
11.1附件目录
11.2附件一
11.3附件二
11.4附件三
11.5附件四
11.6附件五
11.7附件六
11.8附件七
11.9附件八
11.10附件九
11.11附件十
11.12附件十一
附录建设工程相关合同
一、经济责任内部承包合同
二、通用型材料采购合同及使用说明
三、建设工程施工劳务分包合同
四、通用型设备租赁合同及使用说明
五、钢材采购合同
六、钢管租赁合同
七、砂石购销合同
八、商品混凝土购销合同
九、塔吊租赁合同
十、钢质门采购合同
十一、项目借款合同
十二、借款保证合同
十三、借款财产抵押合同
后记

前言/序言

序





都说国际工程行业的惯例是中标靠低价，赚钱靠索赔。但至今为止，它并没有成为中国施工行业的惯例。我们难得一见靠索赔赚钱的工程项目，更没有什么靠索赔发展的建筑企业，倒是常见靠低于“成本价”中标的项目。作为从事建设工程法律服务的专业人士，我们应该思考的是：原因在哪里？索赔靠什么？我们又应该做什么？

（一）

2015年岁末，我在“东辰鲁班法律茶座”微信众公号上写了篇新年献辞：《展望新年——建筑业的春天还远吗？》，其中有一段充满理想主义色彩的文字：“冬天终将过去，春天必将到来，这是不可抗拒的自然规律。从古代到现代再到未来，文明不断发展，科技日益进步，但人类衣食物住行的基本需求未变，改变的只是不断提升的品质需求。如此看来，建筑业永远是一个为我们创造美好家园的朝阳产业！”其实，在这段豪情满怀文字的背后，有着对建筑业现状的担忧。自2012年始，我国房地产市场逐渐趋冷，商品房销售疲软，许多城市，特别是三四线城市存量房数量巨大，房地产投资呈明显下滑趋势。在此背景下，处于产业链下端的建筑企业日子自然难过。建设单位拖欠工程款愈演愈烈，一些项目被迫停建缓建，建筑企业新接业务量和完成产值大幅下降，一些建筑企业因资金困难使生产经营难以为继，更有甚者很可能难以熬过这个寒冷的“冬天”。

从长远看，由房地产不景气带来的建筑业“冬天”毕竟是短暂的，它将随着经济形势的趋暖，房地产市场走出低谷，由萧条的“冬天”迈向万物复苏的“春天”。但根本性问题是，当前建筑业所面临的形势，恐怕不是四季转换那样单纯。一定意义上说，这个传统行业正面临着极为严峻的困境和挑战，必将迎来一场前所未有的变革。改革开放以来，我国一直处于基本建设高潮期，固定资产投资是拉动GDP增长的主要马车。然而，过度投资会造成重复建设，导致产能过剩，资源浪费，副作用也是十分明显的。实践已经证明，依靠固定资产投资的发展模式是不可持续的，事实上依靠大规模投资的发展模式已成为过去式。随着基本建设高潮的退去，过去那种靠大肆扩张，大铺摊子，广种薄收，追求规模效益的经营模式，必然被市场所淘汰，建筑业必然从追求规模效益向追求质量效益过渡与转型，这是未来建筑业生存和发展的唯一选择。

随着基本建设高潮期的过去，工程业务量总体下降，“僧多粥少”的建筑市场的竞争还将进一步加剧，而竞争的结果必然是建筑业利润的进一步下滑。为了治理建筑市场的混乱现象，确保建设工程项目的质量安全，近年来国家强化了对建筑市场的监管力度，无论是健全工程质量监督和监理机制，还是切实提高从业人员素质，各项措施都要求建筑企业加大投入。更为直接的是，建筑行业是劳动密集型行业，劳动力成本的增加使建筑业成本大幅上升，整个行业的利润率大幅下跌。另外，建筑业也是环境代价非常大的行业，以牺牲环境谋求发展的时代已经结束，以后建筑业在环境保护方面的成本也必然增加。种种因素的叠加，建筑业无疑已经步入了微利时代。

由规模效益向质量效益转型的建筑业，要在微利时代求生存谋发展，必须从粗放型管理转向精细型管理。如何向质量要效益，如何在高企的成本中获利，当然需要多方面的努力，如依靠科技进步，采用新技术、新工艺，都是必不可少的手段。但从根本上说，改变过去的粗放型管理方式，代之以精细型、现代化的管理方式，最大限度地减少浪费，节约资源，降低成本，提高效率，是建筑业在微利时代发展壮大的必由之路。

（二）

建筑业转型升级势在必行，精细化管理既是转型升级的内涵之一，也是所有转型升级的基本保障，没有精细化的管理，其他任何所谓转型升级都可能落空。作为服务于建筑企业的法律人，无论是建筑企业的法务工作者，还是专业从事建设工程法律事务的社会律师，无疑都要适应建筑业转型升级的需求，法律服务本身也必须向精细化服务转型。

毋庸讳言，建筑业法律服务就总体而言在相当长的时间里也是粗放型的，尽管这里有我们的种种苦衷。我的助理曾经为一家建筑企业审查施工合同，他做得非常认真仔细，也很专业到位，对每一份合同进行逐字逐句审查，并且提出详细的书面意见，标明合同的风险点，还明确了修改方案。但结果是“吃力不讨好”，项目经理说:“你们是纸上谈兵，这样修改合同，我们生意还做不做？”分管领导说，“你们做得很辛苦，但建筑市场是甲方市场，我们没有发言权。”最后，这家公司的所谓合同审查又回归老路，每个环节签个字，走了个流程，转了一圈，就算合同审查通过了，而这种流于形式的合同评审在建筑企业绝非个别现象。其实，尽管建设单位处于强势地位，但建筑企业在招标投标、谈判签约阶段并非无可作为，通过据理力争达成权利义务基本均衡的合同不在少数，有些审查意见尽管未被合同采纳，但也可作为履约过程的重要风险提示。而且，从合同评审的目的看，否定风险巨大的合同，也是防范法律风险的正常结果之一。

建筑业法律服务常见的现象是，建筑企业的法务工作者任务都十分繁重，工作压力很大，非常辛苦，从风险防范到事后救济，无不亲力亲为。从事建设工程类案件诉讼的律师，面对的案件难度，无论是证据的收集分析，事实的辨别认定，还是法律适用的选择论证，都远比一般民事案件要复杂得多，投入的精力和智力也要多得多。但是，我们不得不承认的另一个事实是，建筑企业法律风险防范的效果并不理想，诉讼结果与期望值往往相去甚远，特别是通过诉讼成功索赔的比例更低。

为什么会出现这样的结果呢？也许责任不在我们身上，但原因肯定与法律服务的粗放状态有关。还是以工程索赔为例，与建设单位发生纠纷后，许多项目经理都觉得理在自己这一边，都是因为建设单位没有依约支付工程款，导致工程工期延误，使自己蒙受停工窝工的损失，因此要求建设单位赔偿损失是理所当然的。那么，大量此类索赔为什么都不成功呢？归纳一下无非以下几大原因：一是索赔没有合同依据。我们看到大量的施工合同，在专用条款中对违约责任的约定是“见通用条款”，而通用条款本身是原则性规定，许多条款需要在专用条款中进行补充、完善和细化，因此专用条款中“见通用条款”的约定实际上回到了通用条款的原则约定，并没有对违约责任作出明确具体的约定，如此约定自然会使索赔失去依据。更有甚者，有的建设单位提供的合同文本中，干脆写着“在任何情况下施工方均不得停工”，面对如此霸王条款，施工单位在合同评审时视而不见，事后却想索赔停工窝工的损失，自然是难以实现的。二是索赔缺乏证据。索赔必须要有索赔事由，而且要有相应的证据证明索赔事由的存在。在大量的索赔案件中，施工企业不仅缺乏证据证明索赔事件给自己造成损失的数额，有些案件中连索赔事件是否发生的证据都没有固定下来。三是未能依照约定程序索赔。合同文本一般均有对索赔程序的约定，有的文本还会约定“逾期失权”规则，一些索赔未能成功恰恰就输在程序上面。这些问题，如果从管理的角度分析，难道不是粗放型管理方式的必然结果吗？

（三）

精细化管理是一项系统工程，内涵极其丰富，法律服务的精细化同样如此，涉及法律服务的方方面面，每一个环节，每一项事务，都必须精准到位，不留死角，不留漏洞。那么，法律服务怎样从粗放走向精细呢？我们以为，以合同管理为核心，从最基础工作做起，提升合同管理能力，注重合同管理细节，也许是最有效的选择。

首先，充分认识合同管理在建筑企业精细管理中的核心地位。在市场体系中，合同是管理的主要依据，一定意义上可以讲所有的管理都是合同管理，建筑企业精细化管理的成败很大程度上取决于合同管理的精细化程度。以建筑企业的施工管理为例，无论是造价管理、工期管理、质量管理，还是项目部的人员管理、材料管理、环境管理，管理的方式可能多种多样，但最基本的依据还是合同，最基础的管理还是合同管理。在施工活动过程中，各方的权利和义务都是通过一系列的合同来确定的，如果合同约定明确具体，各方权利义务对等平衡，且各方主体均能诚信履行义务，依约行使权利，那么这个项目的建设必然是顺利的，这个项目的管理是成功的，而且各方也在履约过程中实现了签订合同的预期利益。

其次，合同的精细化管理，必须从最基本的基础工作做起。建筑企业出现的风险中，大量的风险并没有什么复杂的原因，而是来自一些常识性的错误，而且有些是一犯再犯的常见错误。如果我们能够做好合同管理的基础性工作，在签约阶段严格把好合同评审关，杜绝建设单位的霸王条款，力求双方权利义务基本平衡，就能从根本上避免自己处于被动状态，并为履行过程中的维权奠定条件。在履约阶段，能够充分认识到，施工企业从技术角度是按照图纸施工，按照技术规范施工，而从法律的角度看，就是按照合同施工，如果我们能像图纸审查那样审查合同，像设计交底那样重视合同交底，像按图施工那样依约履行，多数风险是完全可以避免的。

再次，合同的精细化管理，必须重视每一个细节，避免因细节疏忽而致损。细节决定成败是精细管理的一个重要理念，也是被实践反复证明的经验之谈。在建设工程管理实践中，因忽视细节而发生质量安全事故的教训比比皆是，同样因合同管理细节失误而导致诉讼失利的教训也屡见不鲜。例如，联系单作为施工合同的组成部分，每个项目都会发生，在工程变更多的项目中，联系单更是家常便饭，但许多项目部都存在这样那样的问题，有的联系单内容表达不清楚，有的因对方拒收就不再送达，有的送达后却没有留下送达依据，最终这张联系单就未能成为结算或索赔的有效依据。再如例会纪要，不规范、不明确、有歧义的例会纪要相当普遍，仅从签名这个细节看问题就不少，有的与会者未签字，有的未参会却有人代签，有的签名页与纪要内容相分离，发生纠纷后各方对纪要的效力就各执一词。此类细节问题在工程管理过程中数不胜数，其中任何一个疏忽，都可能给企业带来巨大的经济损失。

最后，做好合同精细管理，不仅要有严谨求实的工作作风，精益求精的工作态度，还要具备相关的专业能力。随着科技的进步和社会的发展，许多建设工程体量大，工程造价高，施工技术复杂，施工周期长，与此相应，招投标文件往往内容繁杂，数量可观，技术标对于法律背景的人而言更是深奥难懂。施工合同除了使用国内示范文本的相对简明外，一些建设单位提供的合同文本，吸收了各种文本中对己有利的条款，内容庞杂，体系混乱，要看明白并不容易。作为法务人员，要审查此类招投标文件和合同文本，必须要有相当的耐心，严谨的作风，极强的责任心，任何敷衍了事、粗枝大叶，都会出现纰漏。另外，除了工作态度和责任心，还必须具备相应的能力。熟悉法律规则和原理自不待言，审查建设工程的各类文本，至少还得具备相当的工程技术、工程管理、工程造价等方面的常识，起草和修改法律文本，还必须有较好的文字表达能力，履行合同以及处理争议，则必须要有良好的法律素养，掌握法律解释方法，有表达意见令人信服的口才。

这些想法未必成熟，仅供从事建筑业法律服务的朋友们参考。我们也是基于这样的认识，写作了这部从合同表达技术和文本解读角度研究施工合同的著作。在本书出版之际，把这些想法写出来权作本书序言。

王建东

2016年1月22日，杭州，大雪

好的，以下是一份关于《建设工程施工合同：表达技术与文本解读》的图书简介，内容详实，侧重于对合同核心要素的深入剖析和实践指导，完全不涉及AI相关的表述。 --- 建设工程施工合同：表达技术与文本解读 洞悉工程合同的本质：从法律规范到现场实践的桥梁 在日益复杂和精细化的现代建设工程领域，施工合同不仅仅是一份具有法律约束力的文本，更是贯穿项目生命周期的核心管理工具。从招投标阶段的意向确认，到施工过程中的风险分配、价款结算，再到最终的竣工验收和争议解决，合同的每一个条款都直接关系到工程的质量、成本和进度。 本书《建设工程施工合同：表达技术与文本解读》旨在填补理论研究与工程实务之间的鸿沟，为建设单位、承包商、设计师、项目经理以及法律顾问提供一套系统、深入、可操作的合同分析与应用指南。我们摒视于对传统合同条文的简单罗列和释义，而是专注于合同文本的结构性逻辑、关键风险点的识别、以及最有效的表达技术，确保合同的每一项约定都能精准、无歧义地传达双方的真实意图。 第一部分：合同构建的基石——体系架构与关键要素的逻辑重构 本部分着重于构建对施工合同的宏观认知框架。我们首先剖析了我国现行法律法规体系下，施工合同的法律地位、核心原则以及其在项目管理链条中的定位。 1. 合同类型的辨析与适用性选择 工程合同的类型选择（如总承包、设计采购施工总承包P C、交钥匙工程等）直接决定了风险分配的格局。本书详细对比了不同模式下，业主与承包商的权利义务边界、索赔处理机制以及变更的审批流程。重点在于解析“总价合同”与“可调价合同”在成本控制和风险转移上的内在差异，并提供在不同工程复杂度和不确定性水平下进行类型选择的决策模型。 2. 核心条款的结构化解析 合同的生命力在于其细节的严谨性。我们深入探讨了合同文本中的十大核心模块： 工程范围的界定与澄清： 如何通过精确的工程量清单、技术规范、图纸文件、会审纪要等附件，实现对“完成何种工作”的无歧义表达。特别分析了“排除性条款”的重要性，即明确什么不属于合同工作范围。 进度计划的刚性与弹性： 不仅仅是制定里程碑，更重要的是探讨“关键线路法（C P M）”在合同中的应用、延期索赔的举证责任、以及“加速”与“赶工”条款的触发机制与成本分摊。 价款的构成、支付与锁定机制： 详细阐述了暂列金、暂估价、固定总价、成本加酬金等计价方式的法律后果。重点剖析了履约保证金、预付款、进度款支付的条件句和审批流程，强调了计量支付的证据链构建。 3. 表达技术的应用：消除模糊地带的语言艺术 “合同不是文学作品，而是工程指令的法律文件。”本书强调了合同语言的精确性、唯一性和可执行性。通过大量的工程案例分析，我们揭示了常见模糊词汇（如“合理”、“尽快”、“尽最大努力”、“依惯例”）在法庭或仲裁中的负面效应，并提供了替换这些词汇的、可量化、可验证的替代表达方式。例如，如何将“及时通知”量化为“收到事件发生后48小时内书面提交初步报告”。 第二部分：风险的预置与转移——合同条款的实战应用与解读 施工合同的精髓在于风险的有效识别、量化和分配。本部分聚焦于合同文本中用于管理不确定性和突发事件的“防火墙”条款。 1. 风险矩阵与分配原则 我们构建了一个建设工程风险矩阵，涵盖了政策风险、地质风险、材料市场波动风险、劳动力短缺风险、不可抗力风险等。书中详述了不同风险主体在标准合同范本（如国标范本）中的默认分配，并指导使用者如何根据项目特点，通过“定制化条款”进行风险的二次分配。例如，对于地质风险较大的项目，如何通过设定“超量发现费用分摊阈值”来平衡业主的成本控制和承包商的勘察责任。 2. 变更管理：从源头控制到成本核算 工程变更几乎是不可避免的。本书不遗余力地解析了“变更单（C N）”的生命周期——从提出、评估、批准到最终价款调整的全过程。重点分析了： 隐含变更的识别： 业主未明确指示但工程实践中必须实施的工作。 变更的成本计算方法： 区分了“自营、自购材料”和“分包”情况下的成本构成，以及如何确保变更增加的费用和工期都能得到充分补偿，避免出现“增项不增钱”的困境。 3. 索赔与争议解决机制的文本落地 索赔是合同执行阶段的核心冲突点。本书详细拆解了索赔成功的“四要素”：事实依据、因果关系、损失量化、以及程序合规性。我们强调了“及时书面通知”在索赔程序中的决定性作用，并提供了清晰的索赔报告结构模板。 在争议解决方面，本书对仲裁与诉讼的文本选择进行了深入比较，特别是对“友好协商优先原则”的实际操作性进行了审视。指导读者如何在合同中设置多阶梯的争议解决机制（如现场调解、高层会谈、专家仲裁等），以降低争议成本和时间消耗。 第三部分：文本解读的深度训练——判例引导下的条款反推 理论学习必须回归实践的检验。本部分通过分析近年来工程建设领域的典型法律判例，反向验证合同条款的有效性与脆弱性。 1. 案例驱动的条款失效分析 精选了涉及工期延误、质量缺陷、工程款拖欠等关键纠纷的判例。每一个案例的分析都围绕一个核心问题展开：“哪一条合同语言导致了对某一方不利的判决？” 通过这种“反向工程”，读者可以直观地理解到，一个措辞不当的从句，可能使得数百万的工期损失无法得到补偿。 2. 专项条款的深化解读 对实践中易被忽视但后果严重的条款进行专项剖析： 知识产权与资料移交： 图纸、BIM模型、竣工资料的所有权和使用权的明确界定。 担保与保险条款： 履约保函、支付保函的有效期限与解除条件，以及工程一切险、第三方责任险的覆盖范围和索赔流程嵌入合同的必要性。 合同的解除与终止： 明确界定可归责于对方的根本违约情形，以及在非违约情况下，如何以最低成本合法退出合同。 结语 《建设工程施工合同：表达技术与文本解读》不是一本单纯的法律条文注释集，而是一套“合同语言的工程化应用手册”。它致力于将晦涩的法律术语转化为工程管理人员可以理解和运用的工具，帮助从业者在起草、谈判、执行和终结合同的每一个环节，都能以最专业的文本表达，锁定最有利的工程目标。阅读本书，将是提升工程风险控制能力、实现项目经济效益最大化的关键一步。 --- 目标读者： 建设单位项目负责人、总承包及专业分包单位合同经理、工程造价工程师、项目管理人员、工程法律顾问及相关专业院校师生。

评分☆☆☆☆☆

读完《建设工程施工合同：表达技术与文本解读》这本书，我感觉自己对建设工程施工合同的理解上升到了一个新的高度。作者的叙述风格非常引人入胜，他能够将那些原本枯燥乏味的法律条文，用清晰易懂的语言表达出来，并赋予其生动的生命力。我印象最深刻的是书中关于“合同的解除与终止”那一章节。作者并没有简单地陈述解除合同的条件，而是通过详细的案例分析，展示了在不同情况下，合同解除可能带来的法律后果，以及各方在解除合同过程中应注意的事项。这让我认识到，合同的解除并非易事，需要谨慎对待。此外，书中关于“知识产权”的论述也让我受益匪浅，作者详细解释了在施工合同中，如何界定和保护各方的知识产权，这对于我今后在实际工作中处理相关问题，提供了宝贵的指导。这本书的另一个亮点在于其对“合同解释”方法的阐述，作者通过对比不同的解释原则，以及分析实际案例，让我明白了如何从字面意思、合同目的、交易习惯等多个角度来理解合同的真实含义。总而言之，这本书不仅是一本实用的工具书，更是一本能够提升读者合同思维能力的启蒙读物。

评分☆☆☆☆☆

这本书给我最大的感受是其深度与广度的完美融合。在我看来，《建设工程施工合同：表达技术与文本解读》在内容组织上可谓匠心独运。它并非简单地罗列合同条文，而是深入挖掘了合同背后所蕴含的法律逻辑和商业考量。例如，在探讨“工程质量”这一核心问题时，作者详细剖析了合同中关于质量标准的确定、检验方法、缺陷保修等一系列条款，并结合了相关的法律法规和行业规范，使得读者能够全面理解合同在保障工程质量方面的作用。书中还对一些具有争议性的合同条款进行了深入的解读，比如关于“工程价款结算”的部分，作者细致地分析了不同结算方式的优劣，以及在实际结算过程中可能出现的各种问题，并提供了相应的解决方案。我尤其赞赏书中对“不可抗力”的阐述，作者不仅明确了其法律定义，还结合了大量的案例，说明了在不同类型的不可抗力事件发生时，合同各方应如何履行义务，以及如何进行损失的分担。这本书的价值，在于它能够帮助读者建立起一种系统性的合同思维，从而更好地理解和运用建设工程施工合同。

评分☆☆☆☆☆

初次拿到《建设工程施工合同：表达技术与文本解读》这本书，我带着一份探究的心情。我本身从事与建筑行业稍有联系的工作，但对于合同的细节却常常感到模糊。这本书的出现，恰好填补了我知识上的空白。我惊喜地发现，作者在行文风格上并没有采用板滞的学术语言，而是以一种相对平易近人的方式，将复杂的合同概念层层剥开。例如，在讲解“工期延误”时，作者并没有仅仅列出各种延误原因，而是详细分析了合同中关于工期顺延、误期罚款等条款如何相互制约，以及在发生工期延误时，各方应如何依据合同进行沟通和处理。书中还提供了一些实用的表格和模板，比如施工进度计划表、材料验收单等，这些都极大地增强了本书的实践指导意义。我特别欣赏书中关于“风险分担”的论述，作者将风险按照可控性、发生概率等维度进行了分类，并分析了不同合同模式下风险是如何在发包方和承包方之间进行分配的。这对于我理解合同的本质，以及在实际工作中如何规避潜在风险，都起到了至关重要的作用。这本书的价值，在于它将理论与实践紧密结合，让读者在阅读过程中，不仅能学到知识，更能获得实操的启示。

评分☆☆☆☆☆

这本书的封面设计非常专业，深邃的蓝色背景搭配简洁有力的白色书名，一下子就抓住了我的眼球。当我在书店里翻开它时，首先吸引我的是它排版上的严谨与清晰。厚厚的几百页，每一页的文字都错落有致，重点信息通过加粗、下划线等方式被巧妙地突出，即使是对于像我这样初次接触建设工程合同领域的读者来说，也不会感到 overwhelming。我尤其喜欢书中对专业术语的解释，不是简单地罗列定义，而是结合实际的合同条款进行剖析，让我能够迅速理解那些看似晦涩的法律条文背后所蕴含的实际意义。例如，书中关于“工程变更”的章节，通过列举几种常见的变更类型，并详细阐述了合同中关于变更程序、索赔计算等方面的规定，让我对如何应对施工过程中不可避免的变更有了清晰的认识。同时，书中还穿插了大量的案例分析，这些案例都来源于真实的项目，让原本枯燥的理论知识变得生动起来，也让我能够更好地理解合同条款在实际应用中的重要性。总而言之，这本书的装帧和内页设计都体现了出版方的专业水准，为读者提供了一个舒适且高效的学习环境。

评分☆☆☆☆☆

坦白说，最初拿到《建设工程施工合同：表达技术与文本解读》这本书时，我对其内容抱有疑虑。我担心这本书会过于理论化，脱离实际，成为一本“纸上谈兵”的书。然而，事实证明我的担忧是多余的。这本书的叙述方式非常接地气，充满了实践的智慧。作者在讲解每一个合同条款时，都会结合大量的实际案例，生动地展示了这些条款在施工项目中的具体应用，以及可能引发的潜在问题。例如，在探讨“工程款支付”时，作者详细列举了不同的支付节点和支付方式，并分析了在每种情况下，发包方和承包方需要履行的义务，以及在支付过程中可能出现的纠纷。这让我深刻地认识到，合同条款的表述看似简单，但其背后的风险和责任却不容忽视。书中还对一些“补充协议”的签订进行了深入的分析，作者强调了补充协议在细化和完善主合同内容方面的重要性，并提供了一些签订补充协议时需要注意的关键点。这本书最大的价值在于，它能够帮助读者建立起一种“风险意识”和“责任意识”，从而在施工合同的实践中，做到心中有数，防患于未然。

评分☆☆☆☆☆

专业

评分☆☆☆☆☆

不错，不错！一直相信这个品牌

评分☆☆☆☆☆

赞一个

评分☆☆☆☆☆

发票怎么没邮？

评分☆☆☆☆☆

是正版书，速度快，京东是我喜欢的!

评分☆☆☆☆☆

非常好非常好非常好非常好非常好非常好非常好非常好非常好非常好非常好非常好非常好非常好非常好非常好非常好非常好非常好非常好

评分☆☆☆☆☆

我认为法律人都要看这本书，确实挺好。

评分☆☆☆☆☆

是正版书，速度快，京东是我喜欢的!

评分☆☆☆☆☆

发票怎么没邮？